2. Administración Local de Navarra
2.2. Disposiciones y anuncios ordenados por localidad
ANSOÁIN
Adjudicación definitiva de contrato de obra acogida
al Fondo Estatal de Inversión Local
del Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 de Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el Ayuntamiento de Ansoáin ha acordado a fecha 21 de abril de 2010, adjudicar definitivamente el siguiente contrato:
Objeto del contrato: "obra de instalación de sistemas de aprovechamiento de energías renovables en piscina cubierta y producción de agua caliente sanitaria y calefacción en la escuela infantil con criterios de sostenibilidad".
Procedimiento: Negociado sin la publicidad del artículo 155.d) en relación con el 161.2 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.
Empresa adjudicataria: UTE Giroa-Jaiser.
Importe adjudicación: 122.599,98 euros IVA incluido.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Fomento de empleo: Destinados 5 trabajadores a la obra adjudicada, 2 por creación de nuevo empleo y 3 de mantenimiento de empleo.
Ansoáin, 21 de abril de 2010.-El Alcalde, Antonio Gila Gila.
Código del anuncio: L1007069
