BOLETÍN Nº 60 - 17 de mayo de 2002

III. ADMINISTRACION LOCAL DE NAVARRA

L A Z A G U R R I A

Adjudicación contrato de obras

El Pleno del Ayuntamiento de Lazagurria, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2002, acordó adjudicar la ejecución del siguiente contrato de obras:

Objeto: Reforma del Cementerio de Lazagurria.

Adjudicatario: Francisco Javier Artola Caro

Precio adjudicación: 38.460,90 Euros I.V.A. incluido.

Plazo de ejecución: 40 días.

Lazagurria, veintisiete de marzo de dos mil dos. El Alcalde, firma ilegible.

Código del anuncio: A0203798