2. Administración Local de Navarra
2.2. Disposiciones y anuncios ordenados por localidad
ALTSASU / ALSASUA
Avocación de las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local para las obras de rehabilitación de sustitución del césped sintético y renovación parcial del alumbrado del campo de fútbol de Dantzaleku
El alcalde del Ayuntamiento de Altsasu / Alsasua, con fecha 8 de enero ha dictado la siguiente resolución:
Resolución de Alcaldía número 42/2024, de 8 de enero, por la que se aprueba una segunda ampliación de plazo del contrato de "Obras de sustitución del césped sintético y renovación parcial del alumbrado del campo de fútbol de Dantzaleku en Alsasua".
Por Resolución de Alcaldía número 1450/2023, de 9 de agosto, se adjudicó Mondo Ibérica, S.A.U., el contrato de "Obras de sustitución del césped sintético y renovación parcial del alumbrado del campo de fútbol de Dantzaleku en Alsasua".
La obra comenzó, de acuerdo a lo recogido en la correspondiente acta de replanteo e inicio de obra, el 25 de septiembre de 2023. El plazo de ejecución se establecía en 55 días. Por lo tanto, la fecha de finalización debería haber sido el 18 de noviembre de 2023.
Con fecha 3 de noviembre de 2023 se formaliza acta de recepción parcial, una vez ejecutados los trabajos de retirada del césped artificial preexistente, retirada del material de lastrado, reparación de la base granular, colocación del nuevo césped artificial y marcaje del mismo.
Con fecha 14 de noviembre de 2023 Mondo Ibérica, S.A.U., presenta ante el Ayuntamiento solicitud de ampliación de plazo para la ejecución de las referidas obras hasta el día 31 de diciembre de 2023; ampliación concedida mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en la sesión ordinaria celebrada el 21 de noviembre de 2023.
Con fecha 22 de diciembre de 2023 Mondo Ibérica, S.A.U., presenta solicitud de segunda ampliación de plazo para la ejecución de los trabajos pendientes hasta el 28 de febrero de 2024.
La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de Alcaldía número 1157/2023, de 28 de junio, de delegación de atribuciones en la Junta de Gobierno Local, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 152/2023, de 21 de julio, es el órgano municipal competente para la concesión de la ampliación de plazo solicitada. Ello, no obstante, en el presente caso son razones de eficacia las que hacen conveniente atribuir dicha competencia a un órgano de carácter unipersonal que no esté sujeto a régimen de convocatoria y de celebración de sesiones, y, en consecuencia, avocar la competencia de la Junta de Gobierno Local en lo referente a dictar el presente acto administrativo. El motivo para llevar a efecto la presente avocación es comunicar a la empresa contratista a la mayor brevedad posible la concesión de ampliación de plazo para la planificación con mayor celeridad de los trabajos pendientes que se van a ejecutar y que motivan la propia ampliación de plazo.
Analizada la solicitud presentada y habiendo informe favorable por parte de la dirección de obra para la concesión de la ampliación solicitada, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 43, 44, 45, 114 a 118, 120 y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
RESUELVO:
1.º Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local en materia de contratación para conceder la ampliación del plazo de ejecución del contrato "Obras de sustitución del césped sintético y renovación parcial del alumbrado del campo de fútbol de Dantzaleku en Alsasua".
2.º Asumir la competencia para autorizar la ampliación del plazo de ejecución de las referidas obras y, en su virtud, conceder una segunda ampliación del plazo de ejecución de las mismas hasta el día 28 de febrero de 2024.
3.º Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, así como dar traslado del mismo a las Áreas de Urbanismo y Hacienda del Ayuntamiento y a la dirección de obra, a los efectos oportunos.
4.º Remitir anuncio de la presente resolución al Boletín Oficial de Navarra, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, sin perjuicio de la efectividad de la avocación desde el momento en que se suscriba el presente acto administrativo.
5.º Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que este celebre de la avocación anterior.
Altsasu / Alsasua, 8 de enero de 2024.–El alcalde, Javier Ollo Martínez.
Código del anuncio: L2400369
