2. Administración Local de Navarra
2.3. Otras Disposiciones
2.3.2. Contratación, obras y servicios públicos
SARTAGUDA
Adjudicación definitiva contrato de obras
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace público que por acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en sesión de fecha 27 de abril de 2009, se ha adjudicado definitivamente el siguiente contrato:
Objeto: Fondo Estatal de Inversión Local. Urbanización de la Calle Polideportivo en Sartaguda (Navarra).
Forma de adjudicación: Procedimiento negociado sin publicidad.
Precio de la adjudicación: 171.044,05 euros, IVA excluido.
Adjudicatario: Construcciones Luciano Elcarte, S.L., Estella (Navarra).
Plazo de ejecución: 4 meses.
Sartaguda, 30 de abril de 2009.-El Alcalde, José Ramón Martínez Benito.
Código del anuncio: L0914797
