2. Administración Local de Navarra
2.3. Otras Disposiciones
2.3.2. Contratación, obras y servicios públicos
MONTEAGUDO
Adjudicación definitiva de contrato de obra de cerramiento
de frontón
Siguiendo los trámites del artículo 135 y concordantes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el Ayuntamiento de Monteagudo, con fecha 27 de marzo de 2009, ha adjudicado definitivamente el siguiente contrato:
Objeto: Obra de cerramiento de Frontón Municipal, acogida a las ayudas del Fondo Estatal de inversión Local.
Modalidad de contratación: Procedimiento negociado sin publicidad.
Importe de adjudicación: 160.080,00 euros, IVA incluido.
Adjudicatario: S.A. Navarra de Construcción (Sanco).
Plazo de ejecución: cuatro meses.
Lo que se publica en cumplimiento de lo que dispone el artículo 138.2 de la referida Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Monteagudo, 29 de abril de 2009.-El Alcalde, Mariano Herrero Ibáñez.
Código del anuncio: L0914774