2. Administración Local de Navarra
2.3. Otras Disposiciones
2.3.2. Contratación, obras y servicios públicos
ANSOÁIN
Adjudicación definitiva de contrato de obra acogida
al Fondo Estatal de Inversión Local del Real Decreto Ley 9/2008
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 de Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, el Ayuntamiento de Ansoáin ha acordado a fecha 22 de abril de 2009, adjudicar definitivamente el siguiente contrato:
Objeto del contrato: contrato de obra de adaptación de los locales municipales sitos en calle Plaza Consistorial número 3 para destinarlas al uso de Biblioteca Pública, con eliminación de barreras arquitectónicas y con criterios de sostenibilidad.
Procedimiento: Negociado sin publicidad comunitaria conforme a la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.
Empresa adjudicataria: Nueva Albañileria-Nual, S.L.
Importe adjudicación: 476.760 euros IVA incluido.
Plazo de ejecución: 5 meses.
Fomento de empleo: Destinados 12 trabajadores a la obra adjudicada, 6 de creación de nuevo empleo y 6 de mantenimiento de empleo.
Ansoáin 29 de abril de 2009.-El Alcalde, Antonio Gila Gila.
Código del anuncio: L0914746