2. Administración Local de Navarra
2.3. Otras Disposiciones
2.3.2. Contratación, obras y servicios públicos
AZAGRA
Adjudicación definitiva del contrato de obra incluida
en el Fondo Estatal de Inversión Local
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Alcaldesa de Azagra, por Resolución de 17 de abril de 2009, ha adjudicado definitivamente, el siguiente contrato:
Objeto del contrato: Frontón cubierto.
Procedimiento: Negociado sin publicidad comunitaria.
Empresa adjudicataria: Construcciones Virgen del Olmo, S.A.
Importe de adjudicación: 198.944,33 euros I.V.A. excluido.
Plazo de ejecución: 4 meses.
Azagra, 17 de abril de 2009.-La Alcaldesa, María Antonia Berisa Sánchez.
Código del anuncio: L0914009
