II. ADMINISTRACION LOCAL DE NAVARRA
2.3. OTRAS DISPOSICIONES
2.3.2. Contratación, obras y servicios públicos
ECHÁVARRI
Adjudicación contrato de obra
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra, se hace público que este Concejo ha adjudicado el siguiente contrato:
Objeto: Contratación y ejecución de las obras de "Construcción Casa Concejil", de Echávarri.
Forma de adjudicación: Procedimiento abierto en forma de subasta.
Fecha de adjudicación: 16 de marzo de 2006.
Precio de adjudicación: 157.631,60 euros (IVA incluido).
Contratista adjudicatario: Samber Iruña, S.L.
Domicilio social: Calle Blas de la Serna, 57-6.º D 31005, Pamplona.
Plazo de ejecución de las obras: Un año.
Echávarri, 10 de abril de 2006
La Presidenta, María Asunción Galdeano Ancín.
Código del anuncio: L0612691