II. ADMINISTRACION LOCAL DE NAVARRA
2.3. OTRAS DISPOSICIONES
2.3.2. Contratación, obras y servicios públicos
VIANA
Adjudicación contrato de obra
Por Acuerdo de Pleno de fecha 25 de mayo de 2006 se adoptó el siguiente acuerdo:
A resultas del concurso celebrado y según propuesta de la Mesa de Contratación, por considerar la oferta más ventajosa, se adjudica el siguiente contrato:
Objeto: "Concurso obras plaza peatonal y aparcamiento subterraneo en UE-5".
Forma de adjudicación: Procedimiento abierto por concurso.
Precio de adjudicación: 1.837.638,20 euros, IVA incluido.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Adjudicatario: Obenasa.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento del artículo 97.3 de la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra.
Viana, 29 de mayo de 2006
El Alcalde-Presidente, Gregorio Galilea Arazuri.
Código del anuncio: L0609114